Заказ на поставку Общие положения и условия

1. Условия доставки

1.1 Время имеет существенное значение для ДО, все предметы/услуги должны быть поставлены в соответствии с деталями, указанными в графике поставки в ДО. Подрядчик не должен поставлять какие-либо предметы без письменного ДО.

1.2 В случае недоставки товаров в соответствии с согласованным графиком или по любой причине, включая, но не ограничиваясь, поврежденные и возвращенные товары, если задержка в доставке произошла, ITS может применить следующие меры.

a) неустойку в размере 5% в день за каждый задержанный элемент/этап, но не более 20% от общей стоимости ПО, или.

b) Немедленное расторжение ДО путем письменного уведомления без каких-либо обязательств, финансовых или иных, по выплате компенсации Подрядчику.

c) В дополнение к вышеуказанному ITS имеет право приобретать аналогичные или заменяющие предметы у других поставщиков с риском, стоимостью и последствиями для Подрядчика, если это будет сочтено целесообразным.

г) При прекращении действия ДО, Подрядчик должен немедленно вернуть все авансовые платежи/суммы, выплаченные ITS, в той же валюте, в которой они были выплачены ITS.

e) ITS может предпринять вышеуказанные действия в дополнение к другим средствам защиты в соответствии с действующим законодательством.

2. Поставки, инспекция и приемочные испытания

2.1 Все товары/услуги подлежат проверке и утверждению до приемки компанией ITS.

2.2 Приемочные испытания должны проводиться в соответствии с взаимно принятыми процедурами испытаний. После успешного проведения испытаний ITS выдает сертификат о приемочных испытаниях.

2.3 Все предметы/услуги, не соответствующие спецификациям или гарантиям и/или отгруженные или выполненные вопреки инструкциям и/или в избыточном или недостаточном количестве и/или в несоответствующей таре и/или предположительно нарушающие любой закон, указ, административный приказ, правило или постановление, могут быть полностью или частично отклонены или полностью или частично возвращены или удержаны по усмотрению ITS за счет, на риск и последствия Подрядчиков.

2.4 ITS может взыскать с Подрядчика все расходы, связанные с проверкой, распаковкой, изучением, переупаковкой, хранением и повторной отправкой любых забракованных товаров, в дополнение к этому ITS может привлечь Подрядчика к ответственности и потребовать возмещения всех убытков, возникших в результате любого такого нарушения или невыполнения обязательств.

2.5 Проведение или непроведение инспекции или освидетельствования не должно рассматриваться как приемка какой-либо части изделий или как освобождение Подрядчика от ответственности за то, что соответствующие изделия/услуги соответствуют требованиям, не имеют дефектов и способны выполнять свои соответствующие функции.

2.6 Если какой-либо предмет окажется поврежденным, ITS по своему усмотрению либо вычтет его стоимость из оставшихся взносов, либо может потребовать полного возмещения его стоимости.

3. Счета-фактуры

3.1 Все счета-фактуры должны быть представлены в соответствии с согласованным графиком платежей. Каждый счет должен содержать подробную информацию о цене единицы товара/услуги, общей цене и номерах ДО. Счета-фактуры без соответствующих номеров ДО не оплачиваются.

3.2 Все правильные и неоспоренные счета должны быть оплачены в соответствии с условиями оплаты в PO. В случае спора или неправильного счета оплата будет произведена после разрешения спора.

3.3 ITS имеет право задержать оплату, если поставленные товары/услуги окажутся дефектными, в таком случае до тех пор, пока они не будут заменены компанией Cor: tractor или ITS не приобретет их у другого поставщика. Это условие не наносит ущерба любым другим средствам защиты, которые ITS имеет в соответствии с настоящим ДО или законом.

3.4 Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов, сборов, НДС, налогов на франшизу и таможенных сборов, которые взимаются с его доходов в любой юрисдикции, и должен полностью возместить ITS убытки в этом отношении.

4. Право собственности и риск потери

4.1 Все права собственности и риски, связанные с поставками, остаются за Подрядчиком до тех пор, пока такие поставки не будут получены и приняты ITS.

4.2 Для всех предметов, отклоненных ITS или возвращенных Подрядчику для ремонта, Подрядчик несет весь риск потери или повреждения после такого уведомления об отклонении или ремонте до тех пор, пока такие предметы не будут вновь доставлены ITS или не будет решен вопрос с предметом.

4.3 Все поставленные предметы и услуги, выполненные в соответствии с ДО, должны быть свободны от всех залоговых прав и привязанностей, и если ITS потребует, ITS будет предоставлено надлежащее освобождение от всех залоговых прав и привязанностей или удовлетворительное доказательство свободы/освобождения от залоговых прав.

5. Прекращение действия ДО

5.1 ITS оставляет за собой право полностью прекратить действие данного ДО или приостановить выполнение любой его части по своему усмотрению, в таком случае Подрядчик должен немедленно прекратить работу и немедленно заставить любых поставщиков или субподрядчиков Подрядчика прекратить такую работу. В таком случае Подрядчик будет иметь право на процент от выполненной и принятой ITS работы до момента уведомления о расторжении контракта.

5.2 Подрядчику не будет выплачено вознаграждение за любую работу, выполненную после получения уведомления о расторжении договора, или за любые расходы, понесенные Подрядчиком, его поставщиками или субподрядчиками, которых Подрядчик мог бы избежать.

5.3 ITS может расторгнуть настоящий Заказ на поставку или любую его часть в случае слияния, банкротства или поглощения Подрядчика третьей стороной; и любого невыполнения или нарушения со стороны Подрядчика; или если Подрядчик не соблюдает любые условия и/или положения настоящего ДО, несвоевременные поставки или поставки дефектных предметов/услуг или не соответствующих ДО, а также неспособность предоставить ITS по запросу, если ITS считает это целесообразным, конкретную будущую дату выполнения.

5.4 В случае расторжения контракта по причине, ITS не несет ответственности перед Подрядчиком ни за какие суммы, а Подрядчик должен вернуть ITS любые суммы, выплаченные Подрядчику ITS, и несет ответственность перед ITS за любой ущерб, понесенный в результате невыполнения/нарушения, которое привело к расторжению контракта.

5.5 Если будет установлено, что ITS ошибочно расторг настоящий ДО за невыполнение обязательств, то такое расторжение будет считаться расторжением по соображениям удобства.

5.6 Если Подрядчик задерживает выполнение или поставку, и по этой причине ИТС понесла потери и убытки, Подрядчик обязан компенсировать ИТС такие потери и убытки, понесенные ИТС из-за невыполнения обязательств Подрядчиком.

6. Возмещение ущерба

Подрядчик обязуется оградить компанию ITS от ответственности:

a) все убытки, претензии или обязательства и расходы, возникшие в результате дефектов в предметах/услугах по ДО, или в результате действий или бездействия Подрядчика, его сотрудников или субподрядчиков; включая любое нарушение правил или закона или против любой претензии, основанной на смерти или телесных повреждениях любого лица, разрушении или повреждении имущества, или загрязнении окружающей среды и любых связанных с этим расходов на очистку; или любой претензии, основанной на халатности или умышленном нарушении Подрядчика или любого из его субподрядчиков;

b) любые претензии третьей стороны к ITS, утверждающей, что товары Услуги или процессы, предоставляемые в рамках данного ДО, нарушают любые права интеллектуальной собственности третьей стороны, независимо от того, предоставляются ли они отдельно или в сочетании с другими продуктами, программным обеспечением или процессами, а также за любую предполагаемую недобросовестную конкуренцию в результате сходства дизайна, торговой марки или внешнего вида товаров или услуг, предоставляемых в рамках данного ДО;

c) Если на использование компанией ITS или ее дистрибьюторами, субподрядчиками или клиентами любых предметов или Услуг, приобретенных у Подрядчика, будет наложен судебный запрет, возникнет угроза судебного запрета или они станут предметом какого-либо судебного разбирательства, Подрядчик должен будет, исключительно за свой счет, либо (a) заменить полностью эквивалентные предметы или Услуги, не нарушающие авторские права; (b) модифицировать предметы или Услуги таким образом, чтобы они больше не нарушали права, но оставались полностью эквивалентными по функциональности; (c) получить для ITS, ее дистрибьюторов, субподрядчиков или клиентов право на продолжение использования предметов или Услуг; или (d) если ни одно из вышеперечисленных действий невозможно, вернуть все суммы, уплаченные за нарушающие права предметы или Услуги.

d) Данное возмещение ущерба является дополнением к гарантийным обязательствам, указанным в настоящем документе.

д) Подрядчик не должен урегулировать какой-либо иск или претензию без предварительного письменного разрешения ITS. Подрядчик должен возместить все расходы, которые могут быть понесены ITS в связи с принудительным исполнением данного обязательства, включая судебные издержки.

7. Гарантии

Настоящим Подрядчик гарантирует:

a) Все поставляемые материалы соответствуют согласованным спецификациям, пригодны и достаточны для использования по назначению и не имеют дефектов.

b) Инспекция, тестовая приемка или использование товаров компанией ITS не влияют на обязательства Подрядчика по настоящей гарантии, и такая гарантия действует после инспекции, тестовой приемки и использования.

c) После уведомления о любом несоответствии Подрядчик должен незамедлительно устранить дефекты или заменить любые предметы без каких-либо расходов или претензий к ITS, или ITS может после уведомления Подрядчика получить такие исправления или замены непосредственно от третьей стороны по своему выбору за счет Подрядчика.

г) Подрядчик гарантирует и подтверждает наличие всех соответствующих запасных частей и рабочей силы в течение как минимум 10 лет с даты поставки. Если Подрядчик не подтвердит или не сделает этого, то ITS будет иметь право отказаться от товаров/услуг и приобрести замену из других источников за счет и под ответственность Подрядчика.

e) Подрядчик гарантирует, что он юридически уполномочен поставлять товары/услуги по данному ДО, обладает всеми правами на них и может передать все юридические права ITS, а его действия по ДО не нарушают и не будут нарушать никаких законов или правил в любой юрисдикции.

8. Реклама

Подрядчик не будет публично разглашать существование или условия данного ДО или деловые отношения Подрядчика с ITS без предварительного письменного разрешения ITS.

9. Порядок старшинства 

Настоящие условия заменяют положения любых документов, которые ранее были совместно использованы между ITS и Контактором, которому выдан ДО. Если в настоящий документ не внесены явные изменения, все положения ДО остаются в силе и действуют в полном объеме. Настоящие условия имеют преимущественную силу над любым другим документом или условиями, даже если они выданы Исполнителем после ДО, если только такие условия не согласованы в письменной форме и не подписаны ITS и Исполнителем.

10. Применимое право

Настоящий заказ на поставку регулируется законодательством государства Кувейт. В случае возникновения любых споров, связанных с толкованием, исполнением или нарушением условий настоящего Заказа на поставку, стороны должны попытаться урегулировать их на взаимной основе. Если стороны не смогут разрешить такой спор в течение тридцати (30) дней, то он будет разрешен в соответствии с Арбитражными правилами Торговой палаты Кувейта в Кувейте.